Conditions générales de vente

Le présent document a pour objet de régir les relations commerciales entre AIRTECH CLIMATISATION et toute personne physique ou morale faisant appel à ses services. Ces conditions s'appliquent à toutes les interventions techniques réalisées par nos techniciens dans vos zones d'intervention. Elles couvrent les phases de diagnostic, de pose, de maintenance et de réparation des systèmes de climatisation et de chauffage. En validant un devis, le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et les accepte dans leur intégralité.

Toute demande de prestation fait l'objet d'un devis préalable et détaillé. Ce document précise la nature des travaux, le matériel utilisé et le coût total de l'intervention. Le devis est valable pour une durée limitée et ne devient un contrat ferme qu'après signature du client avec la mention manuscrite ou électronique appropriée. Toute modification demandée après la validation du devis pourra entraîner une révision du prix initial. Pour toute demande, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact.

Les tarifs sont indiqués en euros toutes taxes comprises. À titre indicatif, nos interventions débutent dès 80 € TTC selon la nature du problème. Le montant exact est systématiquement annoncé avant le début des travaux. Le règlement s'effectue selon les modalités suivantes : Carte bancaire, Espèces, Virement, Chèque. Le paiement est exigible dès la fin de l'intervention ou selon l'échéancier prévu dans le devis pour les chantiers de plus grande ampleur. En cas de retard de paiement, des pénalités pourront être appliquées conformément à la législation en vigueur. Pour plus de détails, consultez nos tarifs.

La société AIRTECH CLIMATISATION s'engage à intervenir dans les meilleurs délais en fonction de la disponibilité de ses techniciens et de l'urgence du dépannage. Les délais indiqués lors de la prise de rendez-vous sont donnés à titre indicatif. Nous ne saurions être tenus responsables des retards causés par des circonstances indépendantes de notre volonté, comme les conditions météorologiques extrêmes ou les difficultés d'accès au site. Nos équipes se déplacent dans vos secteurs pour garantir une continuité de service optimale.

L'ensemble des installations réalisées par AIRTECH CLIMATISATION bénéficie des garanties légales en vigueur. Le matériel posé est couvert par la garantie constructeur. La main d'œuvre est garantie contre tout vice de pose pendant la période définie au contrat. Cette garantie ne couvre pas les pannes résultant d'une mauvaise utilisation, d'un manque d'entretien ou d'une modification du système effectuée par un tiers. La société atteste être couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir tout dommage éventuel survenant lors de l'exécution des travaux.

La responsabilité de AIRTECH CLIMATISATION est limitée à la bonne exécution des prestations prévues au devis. Le client s'engage à laisser un accès libre et sécurisé aux installations pour permettre l'intervention des techniciens. La société ne peut être tenue responsable des dommages indirects liés à l'arrêt d'un équipement. En cas de force majeure, l'exécution des obligations contractuelles est suspendue. Le client est responsable de la véracité des informations fournies lors de la demande de diagnostic.

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit applicable. Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Nanterre. La société AIRTECH CLIMATISATION, immatriculée sous le numéro 97752855300026 et inscrite au 977 528 553 R.C.S. Nanterre, s'efforce de résoudre tout différend à l'amiable avant toute action judiciaire.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez nous joindre via notre page de contact.

Coordonnées légales :
AIRTECH CLIMATISATION
1 RUE DU DEBARCADERE, 92700 COLOMBES
SIRET : 97752855300026
RCS : 977 528 553 R.C.S. Nanterre